加工合同有哪些
加工合同有哪些篇1
合同編號:__________________
定作方(甲方)_____________________
承攬方(乙方)_____________________
一、委托加工項目
1。委托加工產品:_____________________
2。數量:以甲方下單為準。
3。單價:_______________
4。交貨期限:按乙方接單日起5-7天內交貨。具體時間以訂單為準。
二、委托加工方式
1。乙方包工包料。乙方必須依照合同規定選用原材料,乙方應在_________年______月_____日將原材料樣品交由甲方檢驗,甲方要求乙方使用的原材料為_________。
2。甲方提供外包裝、商標、吊牌、防偽標識。
三、質量要求及技術標準
1。乙方嚴格按照甲方提出的質量要求進行加工,于_________年______月_____日制作出樣品,經甲方確認后封樣,該樣品由甲方保存。
2。技術標準按照《企業質量問題細則》(見附件)及國家標準。(如企業質量細則標準中有低于國家標準或者與國家標準不符的,按國家標準執行)
四、乙方對質量負責的范圍及期限
1。面料、輔料質量的確認;
2。顏色、尺碼規格的確認;
3。繡制“煒城”標徽工藝的確認;
4??p紉手工藝的確認;
5。其他質量問題的確認;
6。乙方負責該批委托加工產品銷售期內的質量問題;
7。乙方在合同期內對質量責任需支付保證金
8。甲方允許乙方制作誤差率為千分之二。
五、技術資料、圖紙提供辦法及保密要求
1。甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術資料;
2。乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售;
3。未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
六、驗收標準、方法和期限
甲方以合同約定的交貨日期嚴格按照樣品驗收(按合同約定之質量標準),并派業務員跟單,其食宿由乙方負責。
七、包裝要求及交貨地點、運輸方式
1。乙方嚴格按照甲方的要求進行內、外包裝及發運包裝;
2。于甲方指定的地點_________交貨。
3。運輸方式為_________;運費由_________負擔。
八、交付金額及銷售期限
1。第一次交貨根據質量標準,經倉庫及跟單員驗收確認后,交付總貨款的_________%;
2。在銷售期內無其他違反合同條款情形的支付余款的_________%;
3。銷售期限:_______________________。
九、結算方式
1。在乙方交貨后,由乙方開具增值稅專用發票交由甲方。
2。甲方以銀行劃轉方式與乙方結算。乙方銀行帳戶為:
銀行戶名:_______________________
開戶銀行:_______________________
銀行賬號:_______________________
十、違約責任
1。乙方必須嚴格按照雙方規定的時間交貨,如逾期交貨,乙方應向甲方支付價款總值20%的違約金;
2。乙方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響產品質量時,甲方有權要求乙方承擔重作、減少價款或賠償損失等違約責任。
3。乙方若制造假冒產品,給甲方造成損害的,應當承擔損害賠償責任,賠償金額為人民幣_________萬元,甲方有權通知相關監督檢查部門對其進行處罰;
4。乙方若違反甲方的保密要求,甲方有權要求乙方返還相關資料,并視實際情況要求乙方承擔賠償責任;
6。乙方必須嚴格遵照合同規定的質量要求及技術指標,如果未達到要求而導致退貨,乙方向甲方支付退貨金額的_________%違約金;
7。乙方無權銷售本合同中涉及的加工產品,如乙方私自銷售本合同簽訂的加工品,甲方有權解除合同,乙方應當按該批產品總金額的_________%支付違約金;
8。每件產品必須加貼防偽標識,每少貼一件賠償甲方_________元;
9。乙方不得以任何方式或途徑與甲方客戶直接聯系,乙方若有此行為,甲方有權終止加工合同,若由此造成甲方損失,甲方有權追究其違約法律責任。
十一、解決合同糾紛的方式
本合同在履行過程中發生爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,當事人雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。
十二、其它事項
企業質量問題細則為本合同附件與合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章)_________乙方(蓋章)_________
授權代表(簽字)______授權代表(簽字)________
________年____月____日_________年____月____日
簽訂地點:_____________
加工合同有哪些篇2
定作方: 合同編號:
承攬方: 簽訂日期: 經過雙方友好協商,本著真誠合作特達成以下協議:
一、 產品名稱、商標、型號、數量、金額、供貨時間及數量二、質量標準:按定作方提供圖紙及技術要求制作, 產品自交貨之日起質保期壹年。交貨時提供產品送貨單、檢驗單等資料。
三、交貨期:見備注。
四、交貨:
1、 交貨地點:
2、 運輸費由承攬方承擔。
3、 運輸方式:承攬方自主選擇。
五、包裝標準、包裝物的供應與回收、包裝費用:
包裝標準為紙箱或者木箱、包裝物由賣方供應不回收,包裝費用由承攬方承擔。
六、驗收方式:貨到定作方指定地點后,定作方按照送貨單對產品名稱、型號規格、數量等進行入廠驗收,10個工作日內,完成產品質量檢驗,并將檢驗結果反饋給承攬方。
七、提出異議期限:
定作方若對產品有異議應在入場驗收后15日內以書面形式向承攬方提出,未按規定期限提出書面異議的`,視為所交產品驗收合格;承攬方在接到書面異議后應在7日內作出書面答復。
八、質量責任:
承攬方承諾提供給定作方的產品是合格的,符合定作方圖紙及技術要求的。定作方將根
1、合同簽字蓋章生效后十五日內,定作方支付合同總價20%預付款;定作方在收到承攬方合同總金額17%增值稅專用發票10日內,支付合同總價70%結算款。剩余10%作為質保金,合同執行完六個月內或后一筆合同執行完后支付。
2、支付方式:轉賬支票。
十、解決合同糾紛的方法:雙方友好協商解決、如協商不成,交給定作方所在地仲裁機構仲裁。十一、生效:本合同一式貳份,共兩頁,雙方各執壹份,經雙方簽字蓋章后立即生效。傳真件具同等法律效力。
加工合同有哪些篇3
發包人:_木材廠,
法定代表人: (下稱甲方)
承包人: ,身份證號碼:
(下稱乙方)
經甲乙雙方充分協商,就乙方承包加工甲方的_木材廠事宜達成如下協議,雙方應共同遵守。
一、 合同標的
甲方將座落于 的_木材廠承包給乙方加工。乙方對甲方所有的_木材廠的現狀已有充分了解,愿意承包加工甲方的上述木材廠,并保證合法操作。
二、 承包方式
乙方承包加工期間,實行按件計算,具體包括:鋸木、刨皮、旋板以及切板等工序。
三、 承包期限
1、承包經營期限為 年,即從 年 月 日起至 年 月 日止。
2、根據法律規定或本協議書約定,提前解除或終止協議書履行的,不受上述期限的限制。
四、承包保證金及繳納方式
乙方承包木材廠的承包保證金為 元/年,采取先繳納后使用原則;乙方應按下列方式向甲方繳納承包保證金:
;
五、甲方的權利與義務
1、甲方有權按協議約定的方式收取承包保證金,
2、甲方于本協議簽字之日將木材廠加工所需的各種機器設備等交給乙方,并向乙方提供住宿及用餐場所,但人員由乙方自行聘請。
3、本協議簽訂后甲方應及時將_木材廠移交給乙方使用。
4、甲方對移交給乙方承包加工管理的設施、設備等資產享有法定所有權,并享有監督權。
六、乙方的權利與義務
1、乙方應按約定及時足額繳納承包保證金。
2、乙方應當在工商管理部門和甲方的授權范圍開展各項加工活動。
3、乙方在加工期間所需的人員由乙方自行聘請,乙方必須嚴格予以管理;該所有的聘請人員由此所產生的工傷、斗毆等人身傷亡費用均由乙方自行承擔。
4、合同期內,乙方對甲方提供的資產設施、設備享有使用權并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施,應由乙方及時上報甲方審定后報廢,乙方不得擅自處理。
5、乙方在經營中不得違反國家的政策和法律,否則后果與經濟責任自負。
6、未經甲方同意,不得擅自使用甲方財產對外提供擔保,不得擅自處置甲方財產。
7、乙方不得在承包過程中將_木材廠轉讓給第三方經營,一經發現甲方有權隨時終止合同并追究乙方的違約責任。乙方必須遵循甲方的工作指示,不得以各種理由怠慢工作;因乙方的原因導致甲方不能交貨而違約,由此產生一切損失由乙方承擔。
8、乙方不得以木財廠的名義對外進行擔?;驈氖屡c經營范圍無關的經營活動。
9、乙方對于木材廠的消防設備設施應定期檢查、維護、保養,對于因消防設施不達標而引起的災難由乙方自行負責。
10、乙方應在本協議書解除或終止之日將所有甲方的資產全部移交給甲方。
七、 違約責任
甲乙雙方應當全面履行本協議書的約定,任何一方違約的,守約方有權提前解除協議或終止本協議書的履行。違約方應向守約方承擔違約金 元;違約金不足以彌補守約方損失的,還應當賠償守約方的損失。
八、 其它
1、協議期滿后,甲方如重新對外發包加工的,在同等條件下,乙方有優先承包權。
2、協議期滿或解除后,原有設備及設施歸甲方所有,乙方添置的設備設施歸乙方所有,甲方可折價取得該部分設備設施。
3、協議中如有未盡事宜,應由甲乙雙方共同協商作出補充規定。補充條款具有與本協議同等的效力。雙方不愿通過協商、調解解決或者協商、調解不成的,由廣州市花都區人民法院裁判解決 。
九、本協議經雙方簽字后生效。
十、本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 乙方:
年 月 日 年 月 日
加工合同有哪些篇4
委托加工方:,以下簡稱甲方
承做生產方:,以下簡稱乙方
簽訂合同地址:
本合同經甲、乙雙方友好協商,為確保甲、乙雙方的利益,明確各自承擔的責任和義務,由甲、乙雙方在平等、自愿、誠信、互利的原則,簽訂以下條款的有效合同:
第一條簽約化妝品項目:
1、化妝品項目:甲方提供品牌委托乙方代加工生產化妝品,甲方的《品牌使用授權書》由甲方作為本合同附件書面授權予乙方,化妝品的品質標準和等級執行現行的中華人民共和國(以下簡稱:國家)化妝品質量、衛生標準及甲方核定的化妝品質量等級標準要求,化妝品包裝為甲方授權的品牌包裝(以下簡稱:貼牌);貼牌的化妝品生產樣品、包裝樣品和化妝品運輸樣品由甲方書面核準提供;乙方在甲方委托指定的化妝品項目范圍內專業獨立加工生產。
2、化妝品項目的特別質量要求:乙方為甲方貼牌加工生產不同品牌化妝品的質量等級,必須達到甲方原生產品牌的化妝品相同質量等級,甲方貼牌加工生產不同品牌《化妝品質量等級標準書》(以下簡稱:加工標準)由甲方提供,乙方簽字確認,作為本合同附件。
3、授權使用的品牌生產場所:甲方授權乙方在乙方自辦的廠,廠房地址為:省市區(縣)路街號,在甲方質量標準指導下,乙方按甲方核簽的訂購單加工生產甲方授權使用品牌的化妝品,有效使用期限按甲方品牌使用授權書指定的有效使用期限,因甲方生產經營需調整品牌,甲方有權調整品牌及有效使用期限。
4、甲方獨立擁有簽約化妝品項目、品牌和包裝圖案的所有權益:甲方授權給乙方使用的化妝品項目、品牌和包裝圖案,乙方專門獨立負責化妝品的生產供給甲方,在合同有效期限內未經甲方書面同意,乙方不得擅自或不得通過第三方途徑在國內外生產、經銷、贈送和宣傳推廣其它與甲方相同或相似的化妝品項目及授權使用的品牌和包裝圖案。
5、加工內容、規格、數量、價格、標的:
在合作過程中,乙方以代加工的生產方式向甲方提供灌裝、包裝產品,甲方按約定的加工價格支付相關的費用。由甲方向乙方提供灌裝或包裝產品在甲方采購訂單注明。
第二條生產及銷售文件的確認和使用:
1、生產及銷售文件合法證件:在本合同正式簽訂同時,乙方向甲方提供營業執照副本復印件、生產許可證復印件、衛生許可證復印件、相關化妝品特證作為本合同附件。甲方向乙方提供其注冊商標、營業執照、企業組織機構代碼證等復印件。
2、簽訂訂購單按以下情況確認:以甲方給乙方的訂購單或傳真訂購單為憑據,乙方收到訂購單當日的四個小時內,予以書面確認簽核回復給甲方。訂購單據應載明產品品名、規格、單價、數量和交貨日期等,甲、乙雙方相關經辦人員必須在訂購單據上履行簽名、蓋章手續。
3、合同履行的交貨方式、交貨地址和入庫驗收:
⑴乙方負責按甲方指定交貨地址送貨,并隨貨同行向甲方提供工廠產品檢驗合格的合格證、成份檢測報告等甲方要求的品質保證書面證明原件。
⑵乙方生產完成后,由甲方進行抽樣檢驗和計量,甲方填寫驗收單和入倉單。以甲方的驗收結果作為甲、乙雙方交貨入庫的確認憑據。
⑶乙方對甲方交貨的期,按雙方確認的訂購單交貨時間交貨。乙方不能按確認的交貨期限規定達成,甲方按違約條款對乙方進行處理,如對甲方生產經營造成經濟損失,乙方承擔此經濟賠償責任。
⑷在乙方獨立的倉庫儲存包裝材料、半成品和成品,由乙方負責委派專人管理。
第三條、產品生產質量標準、檢驗及保證:
1、對采購的所有原材料、半成品及包裝材料的質量,甲方提供的由甲方負責提供物料包材本身質量責任,乙方提供的由乙方負責提供物料包材本身質量責任,無論哪種方式提供,乙方都有在收料、生產、儲存過程對產品質量檢驗的加工責任。
2、乙方保證所代加工的產品質量完全符合國家所頒布的行業質量標準,同時符合在國家市級技術監督局通過和備案的企業生產標準。如因市場銷售和行業監管需要委托廣州市技術監督局或者廣州市衛生監督所進行抽檢的,甲方協助乙方辦理,檢驗費用由乙方承擔。
3、經甲、乙雙方判定,因乙方責任導致產品退貨,乙方進行返工時,需經甲方簽字確認后方可對包材再利用,因包材不可再利用所產生的包材損失由乙方承擔。
4、乙方自行保管不當引致的產品質量問題,由乙方負責,與甲方無關。
5、在合作之前,乙方需向甲方提供《采購訂單》中產品清單的樣版(半成品),待確認后方可生產,化妝品質量按照雙方確認樣版進行生產。如有不符,甲方有權拒收貨物。乙方保證乙方的產品穩定性及安全性,如因產品質量問題造成甲方損失的,乙方賠償質量問題產品的成本損失。
6、乙方向甲方提供三證。由于化妝品的獨有特性,乙方保證提供給甲方的產品完全與雙方確認樣板相同,但并不代表甲方的所有客戶使用該產品而不發生不良反應。如果甲方客戶在使用乙方所生產產品后有超過5%顧客出現不良反映,甲方客戶暫停使用該種產品,在得到確認屬于產品本身質量之后,可以對甲方未售出和退回的產品進行免費換貨。乙方對甲方的客戶提供連帶賠償責任及賠償其他間接損失。使用方法不當或季節性及特殊地區多發過敏反應不在此列。
7、乙方提供的所有產品從封裝之日起,有三年的保質期,在此日期之內,如果任何產品在按要求保存的情況下,未開封而出現變質、封口泄漏問題,乙方負責免費更換。
第四條生產物料損耗:
1。在整個生產工藝流程中,乙方保證半制品和各種包裝材料使用損耗控制在%以下;低值易耗品(如不干膠、封條等)損耗控制在%以下。超出以上指標部分,費用由乙方承擔。
2。乙方在生產完畢甲方訂購單批量產品后,必須將生產過程中所發生的報廢物料完整地書面告知給甲方。
第五條費用組成和結算方式:
乙方按甲方《采購訂單》進行生產。相關的加工費用(包括乙方生產、檢驗、儲存、搬運等),甲方按當時的《采購訂單》規定的單價及時核對和支付產品加工的款項。由當月甲方驗收入倉單平均入倉日算起,按月結天付款。甲方未辦理驗收入倉手續的貨物,甲方不予結算。
第六條保密條款及商務聲明:
乙方對甲方委托加工的產品原產地、產品品名、產品價格、產品使用、銷售籌劃等機密信息有保密責任。甲、
乙雙方為商業合作關系,雙方各自獨立核算,獨立承擔法律責任。甲方只對授權乙方的產品品牌權益承擔相關責任,而乙方生產經營的非本合同涉及甲方權益以及任何的違法商業活動與甲方無關。
第七條違約責任及合同終止:
1、甲、乙雙方均應遵守國家有關化妝品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規,一方違規,另一方均有權提出終止合作,并由違規方承擔一切經濟法律責任。
2、使用乙方三證的產品、包裝,甲方應在包裝印刷之前讓乙方進行審核、確認。
3、超出甲、乙雙方本合同規定及確認《采購訂單》以外的產品,乙方使用了甲方的證件,甲方將視為假冒產品,追究乙方法律責任及連帶責任。
4、經甲、乙雙方協商確認的交貨時間,乙方必須滿足。如果不能滿足,甲方有權另擇加工廠,并追究乙方相應違約責任,并有權將印有乙方三證的包材量全部用完。
第八條不可抗力:
在符合法律和合同規定的條件下的生產、運輸、經銷,由于不可抗力原因(如地震、戰爭、洪災、國家政策等),造成貨物滅失、短少、變質、污染、損壞的,在取得國家政府機構書面證明以后,甲、乙雙方不予索賠。
第九條變更:
甲、乙雙方任何一方如有變更單位名稱、地址、法定代表人、聯絡方式(電話號碼、傳真等),變更一方必須在變更日前十五天通告對方;如有合同事宜變更,變更一方必須在變更日前一個月通告對方,否則造成直接經濟損失,由違約方承擔。
第十條其它:
甲、乙雙方日常商務往來核簽甲方的訂購單、入庫單、甲方《品牌使用授權書》及甲方核定的《化妝品質量等級標準書》具有與本合同同等法律效力。本合同未盡事宜,由甲、乙雙方友好協商解決。甲、乙雙方發生糾紛并訴訟的,甲、乙雙方同意通過甲方所在地法院管轄解決爭議。本合同一式兩份,每份三頁,甲、乙雙方各執一份,經雙方協商同意簽名加蓋公章,甲、乙雙方須提供各自的工商營業執照、生產衛生許可證及身份證復印件,至合同履行完畢失效。
合同有效期限由年月日起至年月日止。
甲方(公章)乙方(公章)
單位名稱:單位名稱:
地址:地址:
法定代表人:法定代表人:
法人代碼:法人代碼:
公司負責人:工廠負責人:
電話號碼:電話號碼:
傳真號碼:傳真號碼:
日期:日期:
加工合同有哪些篇5
合同編號:
簽訂日期:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經友好協商達成如下合同條款,共同遵守執行。
第一條加工成品
品名:貨號:
顏色:尺碼:
第二條服裝數量
1、計量單位:
2、數量:
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數量質量:
提供日期:
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙提供
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方(yifang)在生產過程中,發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在2天時間內回復,提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復,乙方有權停止工作,并在2內通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價:
2、總金額(元):
第七條包裝方式
內用,外用包裝,包裝費由__方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產品的交(提)貨期限:。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:
2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式:產品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致驗收包括:商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況,以驗收標準為依據判定合格與否。
6、經首次檢驗不合格的加工成品,甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限:甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內,一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權
如甲方未支付價款,在雙方沒有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經過雙發同意,私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權解除合同,甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限15日不領取定作物的,乙方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,甲方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的`費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%/天。未經甲方同意,提前交付定作物,甲方有權拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換,補齊的,由乙方對工作質量,數量承擔責任。
(9)擅自調換甲方提供的原材料,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十四條爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,如雙方不能通過友好協商解決,協商不成的,按依法向人民法院起訴。第十八條其他約定
本合同經雙方簽字后于_年_月_日起生效。合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,乙方和甲方各執一份;
甲方(章):乙方(章):
電話:電話:
年月日年月日
加工合同有哪些篇6
合同編號:______________
承攬人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
定作人:_______________________________
法定住址:_____________________________
法定代表人:___________________________
職務:_________________________________
委托代理人:___________________________
身份證號碼:___________________________
通訊地址:_____________________________
郵政編碼:_____________________________
聯系人:_______________________________
電話:_________________________________
傳真:_________________________________
帳號:_________________________________
電子信箱:_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務,簽訂本合同,共同信守執行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費
定作物名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料
材料名稱
型號
規格
質量要求
計量單位
數量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙提供
承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,在____日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內答復
第七條轉包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括:_________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.承攬人未經定作人同意將主要工作交由第三人的,定作人有權解除合同。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密:________________,未經定作人許可,不得留存復制品或者技術資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求,造成承攬人損失的,應當賠償損失。
第十條協助
1.承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協助:______________________________。
2.定作人不履行協助義務致使承攬工作不能完成的,承攬人可以催告定作人在______天內履行協助義務,并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協助義務的,承攬人可以解除合同。
第十一條監督
承攬人在工作期間,應當接受定作人必要的監督檢驗,但定作人不得因監督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的,承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元;定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的,無權請求返還定金。承攬人不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作人不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件:
1.定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人,并承擔由此給承攬人造成的損失。
2.合同期限屆滿,雙方不再續簽本合同;
3.雙方通過書面協議解除本合同;
4.因不可抗力致使合同目的不能實現的;
5.在合同期限屆滿之前,當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的;
6.當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現的;
第十七條質量保證
承攬人對定作物的質量負責的期限為:_________。其保證質量的前提條件為:_______________________。
第十八條違約責任
1.承攬人的違約責任
(1)承攬人如未按合同規定的質量交付定作物,定作人同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬人應當負責修理或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后,仍不符合合同規定的.有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。
(2)承攬人交付定作物的數量少于合同規定的,定作人仍然需要的,承攬人應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。
(3)因承攬人包裝不善造成定作物毀損的,由承攬人賠償損失。
(4)承攬人逾期交付定作物,應當向定作人償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
(5)承攬人不能交付定作物的,應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________%的違約金。
(6)由承攬人負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,承攬人應當負責修理,達到合同規定的質量要求,否則定作人有權拒收。
2.定作人的違約責任
(1)定作人如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(2)定作人如中途廢止合同,應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________%的違約金。
(3)定作人如未按合同規定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
(4)定作人如超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,向承攬人償付違約金。
(5)定作人如無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬人因此造成的損失。
(6)定作人如變更交付定作物地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人:
1.承攬人有權簽署并有能力履行本合同。
2.承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人:
1.定作人有權簽署并有能力履行本合同。
2.定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(________________)均已辦妥并合法有效。
3.在簽署本合同時,任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對定作人履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1.根據本合同需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等,必須用書面形式,可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的,方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下:______________________________。
3.一方變更通知或通訊地址,應自變更之日起____日內,以書面形式通知對方;否則,由未通知方承擔由此而引起的相關責任。
第二十一條合同的變更
本合同履行期間,發生特殊情況時,任何一方需變更本合同的,要求變更一方應及時書面通知對方,征得對方同意后,雙方在規定的時限內(書面通知發出_________天內)簽訂書面變更協議,該協議將成為合同不可分割的部分。未經雙方簽署書面文件,任何一方無權變更本合同,否則,由此造成對方的經濟損失,由責任方承擔。
第二十二條合同的轉讓
除合同中另有規定外或經雙方協商同意外,本合同所規定雙方的任何權利和義務,任何一方在未經征得另一方書面同意之前,不得轉讓給第三者。任何轉讓,未經另一方書面明確同意,均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決,也可由有關部門調解;協商或調解不成的,按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務,該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方,并在該不可抗力事件發生后_________日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方,有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3.不可抗力事件發生時,雙方應立即通過友好協商決定如何執行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后,雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續履行合同的能力,則雙方可協商解除合同或暫時延遲合同的履行,且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的,不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的,無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服,并于本合同簽訂日之后出現的,使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震,以及社會事件如戰爭(不論曾否宣戰)、動亂、罷工,政府行為或法律規定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內容不明確,合同雙方當事人可以根據本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關聯條款的內容,按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力,除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜,依照有關法律、法規執行,法律、法規未作規定的,雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分,與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1.本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2.有效期為_________年,自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3.本合同正本一式_________份,雙方各執_________份,具有同等法律效力。
承攬人(蓋章):_________定作人(蓋章):__________
法定代表人(簽):_____法定代表人(簽):______
委托代理人(簽):_____委托代理人(簽):______
簽訂地點:_______________簽訂地點:________________
_________年_____月_____日_________年______月_____日
加工合同有哪些篇7
合同編號:
甲方:(定作方)
地址:
乙方:(承攬方)
地址:
經雙方友好協商,依據《中華人民共和國合同法》的相關規定,就甲方向乙方定作服飾的相關事宜,達成本合同。
一、定作物
品名
規格
單位
單價
數量
金額
交貨時間
貨款共計人民幣(大寫)
二、面料、輔料質量標準和要求
三、服裝款式特點和制作要求
四、服裝質量標準和驗收方法
五、配套及包裝要求
六、結算方式和付款期限
七、交貨期限、地點、方式
八、異議
如果甲方對乙方提交的服飾在數量、質量、款式等方面有異議,應當在收到該等服飾之日起15天內提出。乙方應當在10天之內作出答復并提出解決辦法。
九、違約責任
1、甲方逾期付款,應當根據本合同總金額,按日的比例支付違約金。
2、乙方逾期交貨,應當根據本合同總金額,按日的比例支付違約金。
3、因甲方原因致使乙方不能按約定時間完成量體工作,乙方的交貨時間順延。
十、未盡事宜,雙方協商解決。如因本合同履行發生爭議,雙方均可向法院提起訴訟。
十一、本合同一式份,各方各執份,雙方簽字或蓋章后生效。
甲方:乙方:
企業照號碼:企業照號碼:
開戶銀行帳號:開戶銀行帳號:
企業負責人:企業負責人:
代表:(蓋章)代表:(蓋章)
年月日年月日
三
甲方:乙方:
經雙方友好協商,甲方委托乙方生產一批:
1.乙方必須按照甲方的交貨時間和數量交入甲方倉庫(費用乙方承擔)否則由此造成的損失由乙方承擔。超過規定的交貨時間,貨款或加工費2個月后付款。超過1天,扣加工費的5%,2天扣10%,以此類推。
2.乙方必須嚴格按照甲方提供的樣衣及制作要求進行操作,乙方必須對產品的質量完全負責,乙方在生產車間必須把質量控制好,以免返工重檢,甲方對產品檢驗時,如果發現返工比例在8%以上,只結算貨款或加工費的80%,針織只允許翻工比例在6%,梭織返工比例允許在4%。
3.甲方在收貨時發現無可挽救的質量的問題,扣貨款的一半,到客戶無扣款后再付給乙方。4.甲方在收到乙方的成品后進行檢驗,對于不合格產品,甲方有權拒收,由此產生的后果由乙方負責。殘次品將由生產單位承擔經濟責任。
5.成品交到甲方倉庫,如發現線頭沒剪干凈,由甲方安排人員剪。所產生的費用由乙方承擔,每件扣加工費0.50元。
6.乙方在生產前送三套產前樣給甲方跟單人員確認,封樣方可生產。
7.付款方式:所有產品經甲方檢驗合格后結算之日起二個月內付清,但盡量提前付給。
8.乙方應及時配合把返工的產品返好,通知在10小時內沒來洋森返工,或拉回去返工的,每套按1元雇工人返工,返工費用由乙方承擔。
9.乙方應按公司發貨數量交貨,如有少數或次品,每件/套按出廠價扣款。10.此合同一式兩份,經雙方簽字后生效。
11.此合同項下的加工制作單為本合同不可分割的一部分。12.簽約時間20__年。
甲方:乙方:
代理人:代理人: